Παράταση της συμβατικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών κατασκευής του έργου «Βελτίωση της Εθνικής Οδού “Κυπαρισσία – Φιλιατρά – Πύλος – Μεθώνη”, τμήμα Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι» ενέκρινε η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου, με απόφαση 1383/2025 που ελήφθη στη συνεδρίαση 54/2025, στην Τρίπολη, στις 29/12/2025.
Η νέα προθεσμία ολοκλήρωσης μετατίθεται έως τις 31/03/2026, με αναθεώρηση, για την εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών και χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. Το έργο έχει προϋπολογισμό 19.990.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ), χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. – ΣΑΕΠ 0267 (πρώην ΣΑΕΠ 0261) με αριθμό έργου 2023ΕΠ02670071 (πρώην 2019ΕΠ02610065) και εντάσσεται στο πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021–2027» (πρώην Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014–2020»), με κωδικό MIS 6003484 (πρώην 5045271). Ανάδοχος είναι η «Γ. ΠΕΤΡΗΣ Α.Τ.Ε.».
Στην απόφαση αποτυπώνεται ότι δεν ήταν δυνατό να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο μέσα στον αρχικό συμβατικό χρόνο για λόγους που δεν αποδίδονται στον ανάδοχο. Μεταξύ των βασικών αιτιών καταγράφεται η καθυστέρηση στη διαδικασία πληρωμής των δικαιούχων αποζημίωσης επιταχθέντων ακινήτων, διαδικασία που ξεκίνησε στις 11/05/2022 και, όπως σημειώνεται, έχει προχωρήσει σε ποσοστό άνω του 85%. Αναφέρεται επίσης ότι, αν και το δικαστήριο για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας συνεδρίασε στις 05/05/2025, μέχρι την ημερομηνία της εισήγησης δεν είχε εκδοθεί απόφαση, γεγονός που επηρέασε την απόδοση των απαιτούμενων τμημάτων για την κατασκευή του έργου.
Στο ίδιο πλαίσιο γίνεται αναφορά σε παρατάσεις της ισχύος της επίταξης, με αρχική έγκριση έως 21/07/2021 και μεταγενέστερη επέκταση έως 22/01/2027, μέσω διαδοχικών αποφάσεων που παρατίθενται στο κείμενο (με ημερομηνίες 11/10/2021, 05/08/2022, 05/10/2023, 27/08/2024 και 01/09/2025).
Δεύτερος παράγοντας που προβάλλεται είναι η παρουσία δικτύων Ο.Κ.Ω. (ΔΕΔΔΗΕ, ΟΤΕ και ΔΕΥΑΤ) εντός της ζώνης κατάληψης του έργου, τα οποία μέχρι σήμερα δεν έχουν μετατοπιστεί στο σύνολό τους, παρά το ότι, σύμφωνα με το κείμενο, ΔΕΔΔΗΕ και ΟΤΕ έχουν αποζημιωθεί για τη μετατόπιση των δικτύων τους από τις 07/09/2022 και 21/09/2022 αντίστοιχα. Επιπλέον, καταγράφεται η εύρεση υπόγειων δικτύων ύδρευσης και άρδευσης κατά τη διάρκεια της κατάληψης των απαιτούμενων εκτάσεων.
Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των εργασιών αποδίδεται και στη διακοπή τους, κυρίως επειδή μέχρι την ημερομηνία της απόφασης δεν είχε συναφθεί η 2η Συμπληρωματική Σύμβαση, παρότι –όπως αναφέρεται– έχει κριθεί ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της με την Πράξη 254/26-06-2025 του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η συγκεκριμένη σύμβαση περιλαμβάνει, σύμφωνα με το κείμενο, εργασίες απαραίτητες για τη συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου.
Για την παράταση έως 31/03/2026 υπάρχει και προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ», με αριθμό πρωτοκόλλου 400719/19-12-2025, ενώ σχετική εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Υ.Σ. 454/18-12-2025) προτείνει την παράταση μέχρι την ίδια ημερομηνία.
Η απόφαση εγκρίθηκε ομόφωνα, με «λευκή ψήφο» από τα μέλη Νικολάκου, Οικονόμου και Παπαγγελόπουλο.
πηγή: Διαύγεια
